Procesando. Por favor aguarde...

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN      
Portal de Compras Públicas
`
Licitación Privada LPR 32/2022

CONVOCATORIA

Servicio de mantenimiento general de media tensión en el Campus Miguelete
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
EXP:5002/2022
12/12/2022
Sin Modalidad
De etapa única nacional
28/12/2022 12:30

 

Descarga de documentación
Pliego de base y condiciones particulares
Servicio de mantenimiento general de media tensión en el Campus Miguelete
VISITA TÉCNICA OBLIGATORIA: A los efectos de presentar oferta, se deberá realizar una visita técnica, a coordinar con la Gerencia de Mantenimiento, Logística y Seguridad al mail mantenimiento@unsam.edu.ar hasta el día 20 de diciembre de 2022, en el Campus Miguelete, sita en la calle Av. 25 de Mayo y Francia, San Martín, Gran Buenos Aires. Asimismo, se solicita que en el asunto del correo electrónico se mencione “Solicitud de visita técnica”.

 

Retiro del Pliego Consulta del Pliego
compras@unsam.edu.ar (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
compras@unsam.edu.ar (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
De lunes a viernes de 11 a 16hs hasta el día 28 de marzo de 2022 a las 12:30hs.
Lunes a Viernes de 11 a 16hs hasta el día 22 de marzo de 2022.
$ 0,00
 

 

Presentación de Ofertas Acto de Apertura
aperturas.unsam@gmail.com (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
compras@unsam.edu.ar (1650), SAN MARTIN, Buenos Aires
12/12/2022
28/12/2022
28/12/2022
12:30
12:30
 
 

 

Renglones
Renglón Descripción del renglón Entrega muestra Permite prórroga Cantidad Unidad medida Rubro Catálogo bienes y servicios Tipo
1 Mantenimiento general de media tensión Campus Miguelete - Periodicidad semestral
Especificaciones técnicas:

Los trabajos consisten en el mantenimiento anual de las instalaciones de Media Tensión en el
Campus Miguelete. La misma cuenta con 5 subestaciones:
1. SET Martín de Irigoyen y vía FCGBM.
2. SET Edificio IIB
3. SET Edificio Labocluster
4. SET Edificio de Ciencias sociales
5. SET Edificio Ceunim

Periodicidad semestral
● Verificación del señalamiento luminoso y alarmas
● Verificación de las conexiones a tierra
● Relevamiento con cámara termográfica en bornes de transformadores.

 


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: 001.023-GERENCIA DE MANTENIMIENTO, LOGISTICA Y SEGURIDAD (2,00)
Lugar de entrega: Avda. 25 de Mayo y Francia (1650) MIGUELETE
NO SI 2,00 SERVICIO SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL SERV. MANT. Y REPARACION (3.4.6.04250) Servicio
2 Mantenimiento general de media tensión Campus Miguelete - Periodicidad anual
Especificaciones técnicas:

● Revisión de celdas de MT, pruebas de operación y maniobras, apertura y cierre
● Apertura, limpieza de partes aislantes, lubricación.
● Verificación de funcionamiento de resistencia calefactora
● Ajuste de conexiones
● Verificación de mecanismos de puesta a tierra
● Verificación del funcionamiento de protecciones
● Verificación de los bloqueos
● Transformadores: medición de la resistencia de aislamiento, ajuste de conexiones, control
protecciones
● Cables: prueba de aislamiento mediante medición corriente de fuga
● Medición de jabalinas y cableados de puesta a tierra en la red de MT. Verificación de continuidad, generación de protocolos


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: 001.023-GERENCIA DE MANTENIMIENTO, LOGISTICA Y SEGURIDAD (1,00)
Lugar de entrega: Avda. 25 de Mayo y Francia (1650) MIGUELETE
NO SI 1,00 SERVICIO SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL SERV. MANT. Y REPARACION (3.4.6.04250) Servicio
3 Guardia pasiva para atención de emergencias Hora de cuadrilla
Especificaciones técnicas:

Alcance de la asistencia para maniobras, guardia pasiva y emergencias

● Maniobras en MT y asistencia general por régimen ‘A llamar’

● Guardia pasiva para atención de emergencias

● Concurrencia en emergencias, modalidad con valor hora cuadrilla. No incluye repuestos.

 

Asistencia de un técnico y un supervisor, con equipo e instrumentos.


Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: 001.023-GERENCIA DE MANTENIMIENTO, LOGISTICA Y SEGURIDAD (72,00)
Lugar de entrega: Avda. 25 de Mayo y Francia (1650) MIGUELETE
NO NO 72,00 HORA SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL SERV. MANT. Y REPARACION (3.4.6.04250) Servicio
4 Trabajos no contemplados
Especificaciones técnicas:

Respecto a los trabajos que no estén contemplados como mantenimiento, se deberá presentar un detalle de la tarea y una cotización:

  • Durante la duración del contrato, y en caso de ser necesario, se podrá solicitar servicios de reparación y/o puesta en marcha.
  • Cuando sea solicitada la prestación, el adjudicatario deberá presentar un presupuesto por las reparaciones que deban realizarse para el correcto funcionamiento de los equipos.
  • La reparación y puesta en marcha del equipo, debe incluir la mano de obra y todos aquellos repuestos y/o materiales a ser utilizados para el correcto funcionamiento del mismo.
  • Los trabajos se cotizarán completos de acuerdo con su fin, y deberán ser ejecutados en un todo de acuerdo con las “reglas del buen arte” del rubro.
  • El adjudicatario tiene la obligación de dejar las instalaciones en condiciones seguras de fijación y tomando la totalidad de precauciones para que las tareas a desarrollar posteriormente no deterioren o modifiquen lo ya instalado.
  • Al finalizar los trabajos se deberá emitir un informe sobre el estado del equipo y los trabajos realizados. Este informe será condición necesaria para la emisión del acta de recepción definitiva de los trabajos.
  • Los trabajos deberán tener una garantía de al menos UN (1) año.
  • El presupuesto MÁXIMO para emitir solicitudes de provisión en el marco de la cláusula ……, será para el primer año la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 600.000-). En caso de Prórroga, el mismo ascenderá a la suma de PESOS SETECIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 ($ 780.000).

Tolerancia:
Plazo entrega:
Áreas destinatarias: 001.023-GERENCIA DE MANTENIMIENTO, LOGISTICA Y SEGURIDAD (1,00)
Lugar de entrega: Avda. 25 de Mayo y Francia (1650) MIGUELETE
NO NO 1,00 UNIDAD SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL SERV. MANT. Y REPARACION (3.4.6.04250) Servicio
Artículos del pliego
No hay datos cargados
Recepción de ofertas
Nro. comprobante Fecha y hora de recepción Oferente Observaciones Anulado
CRO:3327 28/12/2022 12:00 ELDU TRAFOCONSULT S.A.   NO
CRO:3328 28/12/2022 12:23 LUBRISIDER S.A.   NO
Oficina de contratación
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
YAPEYU 2068 PB, SAN MARTIN, Buenos Aires
2033-1400 int. 6039
compras@unsam.edu.ar
ACTO APERTURA
AAP:223/2022
28/12/2022 12:30
28/12/2022 12:30
compras@unsam.edu.ar, SAN MARTIN, Buenos Aires
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
En adjudicación
Ofertas presentadas

ELDU TRAFOCONSULT S.A.

CRO:3327
28/12/2022
$ 2.697.090,00
Peso argentino

El pago, en todos los casos, se efectuará a los TREINTA (30) días corridos días corridos, a partir
de la correcta presentación de las facturas en la forma y en el lugar indicado, previa emisión del
ACTA DE RECEPCION del servicio, determinará el comienzo del plazo fijado para el pago.

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura. Este plazo se
prorrogará en forma automática por un lapso igual a la inicial,

El servicio solicitado en el presente procedimiento de selección,
deberá estar a disposición de la Universidad a partir del primer día hábil luego de la notificación
de la Orden de Compra, en el Campus Miguelete, sita en la calle Av. 25 de mayo y Francia, San
Martín, Gran Buenos Aires.

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Mantenimiento general de media tensión Campus Miguelete - Periodicidad semestral Principal 2 SERVICIO $ 447.700,00 $ 895.400,00  
1 Mantenimiento general de media tensión Campus Miguelete - Periodicidad semestral Ampliación 2 SERVICIO $ 1.149.500,00 $ 2.299.000,00  
1 Mantenimiento general de media tensión Campus Miguelete - Periodicidad semestral Prórroga 2 SERVICIO $ 1.149.500,00 $ 2.299.000,00  
2 Mantenimiento general de media tensión Campus Miguelete - Periodicidad anual Principal 1 SERVICIO $ 625.570,00 $ 625.570,00  
2 Mantenimiento general de media tensión Campus Miguelete - Periodicidad anual Ampliación 1 SERVICIO $ 1.563.925,00 $ 1.563.925,00  
2 Mantenimiento general de media tensión Campus Miguelete - Periodicidad anual Prórroga 1 SERVICIO $ 1.563.925,00 $ 1.563.925,00  
3 Guardia pasiva para atención de emergencias Hora de cuadrilla Principal 72 HORA $ 16.335,00 $ 1.176.120,00  
3 Guardia pasiva para atención de emergencias Hora de cuadrilla Ampliación 72 HORA $ 44.770,00 $ 3.223.440,00  
4 Trabajos no contemplados Principal 1 UNIDAD $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00  
4 Trabajos no contemplados Ampliación 1 UNIDAD $ 1.560.000,00 $ 1.560.000,00  

LUBRISIDER S.A.

CRO:3328
28/12/2022
Seguro de caución por 550000 Peso argentino.
$ 8.715.190,04
Peso argentino

El pago, en todos los casos, se efectuará a los TREINTA (30) días corridos días corridos, a partir
de la correcta presentación de las facturas en la forma y en el lugar indicado, previa emisión del
ACTA DE RECEPCION del servicio, determinará el comienzo del plazo fijado para el pago.

Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término
de SESENTA (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acto de Apertura. Este plazo se
prorrogará en forma automática por un lapso igual a la inicial,

El servicio solicitado en el presente procedimiento de selección,
deberá estar a disposición de la Universidad a partir del primer día hábil luego de la notificación
de la Orden de Compra, en el Campus Miguelete, sita en la calle Av. 25 de mayo y Francia, San
Martín, Gran Buenos Aires.

Renglón Descripción de la oferta Tipo oferta Cantidad
ofertada
Unidad
medida
Monto unitario Monto total Observaciones
1 Mantenimiento general de media tensión Campus Miguelete - Periodicidad semestral Principal 2 SERVICIO $ 977.005,90 $ 1.954.011,80  
2 Mantenimiento general de media tensión Campus Miguelete - Periodicidad anual Principal 1 SERVICIO $ 4.722.195,19 $ 4.722.195,19  
3 Guardia pasiva para atención de emergencias Hora de cuadrilla Principal 72 HORA $ 28.319,21 $ 2.038.983,12  
4 Trabajos no contemplados Principal 1 UNIDAD $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00  
Dictamen de evaluación

Nro. Dictamen Evaluación: DIE:6/2023

Proveedores admisibles:

- LUBRISIDER S.A.

- ELDU TRAFOCONSULT S.A.

Renglón 1 (SERV. MANT. Y REPARACION)

Mantenimiento general de media tensión Campus Miguelete - Periodicidad semestral

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario Monto total Observaciones
Aceptar 1 ELDU TRAFOCONSULT S.A. Mantenimiento general de media tensión Campus Miguelete - Periodicidad semestral Ampliación   2,00 SERVICIO $ 1.149.500,00 $ 2.299.000,00  
Aceptar 1 ELDU TRAFOCONSULT S.A. Mantenimiento general de media tensión Campus Miguelete - Periodicidad semestral Principal Resulta economicamente conveniente y cumple con las especificaciones técnicas 2,00 SERVICIO $ 447.700,00 $ 895.400,00 Por tratarse de una adjudicación íntegra, cumplir con las especificaciones técnicas y ser económicamente conveniente, según informe técnico emitido por la Gerencia de Mantenimiento, Logística y Seguridad presentar la documentación en tiempo y forma.
Aceptar 1 ELDU TRAFOCONSULT S.A. Mantenimiento general de media tensión Campus Miguelete - Periodicidad semestral Prórroga   2,00 SERVICIO $ 1.149.500,00 $ 2.299.000,00  
Aceptar 2 LUBRISIDER S.A. Mantenimiento general de media tensión Campus Miguelete - Periodicidad semestral Principal Por orden ascendente de precios 2,00 SERVICIO $ 977.005,90 $ 1.954.011,80 Por orden ascendente de precios, por cumplir con la documentación solicitada y con las especificaciones técnicas indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Renglón 2 (SERV. MANT. Y REPARACION)

Mantenimiento general de media tensión Campus Miguelete - Periodicidad anual

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario Monto total Observaciones
Aceptar 1 ELDU TRAFOCONSULT S.A. Mantenimiento general de media tensión Campus Miguelete - Periodicidad anual Ampliación   1,00 SERVICIO $ 1.563.925,00 $ 1.563.925,00  
Aceptar 1 ELDU TRAFOCONSULT S.A. Mantenimiento general de media tensión Campus Miguelete - Periodicidad anual Principal Resulta economicamente conveniente y cumple con las especificaciones técnicas 1,00 SERVICIO $ 625.570,00 $ 625.570,00 Por tratarse de una adjudicación íntegra, cumplir con las especificaciones técnicas y ser económicamente conveniente, según informe técnico emitido por la Gerencia de Mantenimiento, Logística y Seguridad presentar la documentación en tiempo y forma.
Aceptar 2 LUBRISIDER S.A. Mantenimiento general de media tensión Campus Miguelete - Periodicidad anual Principal Por orden ascendente de precios 1,00 SERVICIO $ 4.722.195,19 $ 4.722.195,19 Por orden ascendente de precios, por cumplir con la documentación solicitada y con las especificaciones técnicas indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Renglón 3 (SERV. MANT. Y REPARACION)

Guardia pasiva para atención de emergencias Hora de cuadrilla

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario Monto total Observaciones
Aceptar 1 ELDU TRAFOCONSULT S.A. Guardia pasiva para atención de emergencias Hora de cuadrilla Principal Resulta economicamente conveniente y cumple con las especificaciones técnicas 72,00 HORA $ 16.335,00 $ 1.176.120,00 Por tratarse de una adjudicación íntegra, cumplir con las especificaciones técnicas y ser económicamente conveniente, según informe técnico emitido por la Gerencia de Mantenimiento, Logística y Seguridad presentar la documentación en tiempo y forma.
Aceptar 1 ELDU TRAFOCONSULT S.A. Guardia pasiva para atención de emergencias Hora de cuadrilla Ampliación   72,00 HORA $ 44.770,00 $ 3.223.440,00  
Aceptar 2 LUBRISIDER S.A. Guardia pasiva para atención de emergencias Hora de cuadrilla Principal Por orden ascendente de precios 72,00 HORA $ 28.319,21 $ 2.038.983,12 Por orden ascendente de precios, por cumplir con la documentación solicitada y con las especificaciones técnicas indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Renglón 4 (SERV. MANT. Y REPARACION)

Trabajos no contemplados

Estado oferta Orden mérito Proveedor Descripción Tipo oferta Motivo Cantidad Unidad medida Monto unitario Monto total Observaciones
Aceptar 1 ELDU TRAFOCONSULT S.A. Trabajos no contemplados Principal Resulta economicamente conveniente y cumple con las especificaciones técnicas 1,00 UNIDAD $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 Por tratarse de una adjudicación íntegra, cumplir con las especificaciones técnicas y ser económicamente conveniente, según informe técnico emitido por la Gerencia de Mantenimiento, Logística y Seguridad presentar la documentación en tiempo y forma.
Aceptar 1 ELDU TRAFOCONSULT S.A. Trabajos no contemplados Ampliación   1,00 UNIDAD $ 1.560.000,00 $ 1.560.000,00  
Aceptar 2 LUBRISIDER S.A. Trabajos no contemplados Principal Por orden ascendente de precios 1,00 UNIDAD $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00 Por orden ascendente de precios, por cumplir con la documentación solicitada y con las especificaciones técnicas indicadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

OBSERVACIONES: A) Examen de las calidades del oferente: a. a) Sistema de Información de Proveedores. Las firmas ELDU TRAFOCONSULT S.A. y LUBRISIDER S.A. se encuentran inscriptas en el sistema Compr.ar. a. b) Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Las firmas ELDU TRAFOCONSULT S.A. y LUBRISIDER S.A. no registran deudas. a. c) REPSAL. Las firmas ELDU TRAFOCONSULT S.A. y LUBRISIDER S.A. no presentaban sanciones al momento del acto de apertura ni al momento de la evaluación de ofertas. a. d) Otra documentación: Las firmas ELDU TRAFOCONSULT S.A. y LUBRISIDER S.A. cumplieron con la documentación subsanable solicitada por la Comisión Evaluadora en tiempo y forma.

ADJUDICACIÓN
AAD:15/2023
7/2023
Nro. renglón Estado Adjudicatario CUIT Tipo oferta Cantidad adjudicada Precio unitario Importe adjudicado
1 Adjudicado ELDU TRAFOCONSULT S.A. 30-69034639-3 Principal 2,00 $ 447.700,00 $ 895.400,00
1 Adjudicado ELDU TRAFOCONSULT S.A. 30-69034639-3 Ampliación 2,00 $ 1.149.500,00 $ 2.299.000,00
2 Adjudicado ELDU TRAFOCONSULT S.A. 30-69034639-3 Ampliación 1,00 $ 1.563.925,00 $ 1.563.925,00
2 Adjudicado ELDU TRAFOCONSULT S.A. 30-69034639-3 Principal 1,00 $ 625.570,00 $ 625.570,00
3 Adjudicado ELDU TRAFOCONSULT S.A. 30-69034639-3 Principal 72,00 $ 16.335,00 $ 1.176.120,00
3 Adjudicado ELDU TRAFOCONSULT S.A. 30-69034639-3 Ampliación 72,00 $ 44.770,00 $ 3.223.440,00
4 Adjudicado ELDU TRAFOCONSULT S.A. 30-69034639-3 Principal 1,00 $ 1.200.000,00 $ 1.200.000,00
4 Adjudicado ELDU TRAFOCONSULT S.A. 30-69034639-3 Ampliación 1,00 $ 1.560.000,00 $ 1.560.000,00
Ordenes de compra

ELDU TRAFOCONSULT S.A.

Nro. orden de compra Fecha de emisión Fecha de vencimiento Importe total
24/2023 02/02/2023   $ 3.897.090,00  
25/2024 15/02/2024   $ 8.646.365,00  

SIU-Diaguita. Módulo de compras, contrataciones y patrimonio.

Desarrollado por SIU - Sistema de Información Universitaria

v3.5.0